ТАСС/. Евпаторийский городской суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней местной жительницы, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
Другие суды Республики Крым:
- Городской суд евпатории - 87 фото
- Евпаторийский городской суд. График работы суда. Часы работы суда - Аркада Права
- Решение Евпаторийского городского суда
- Главные темы
- Евпаторийский городской суд / Новое видео - 2024
- Евпаторийский городской суд, Республика Крым: сайт, судьи, контакты
Мировой судебный участок №38 Евпаторийского района Республики Крым
С 14-летней девушкой Олег познакомился в соцсетях. Вечером в один из летних дней он назначил Дарье встречу, которая закончилась интимной близостью. Девушка рассказывала КП-Крым, что после этого Олег сразу же бросил девушку и сказал, что между ними ничего быть не может. Сам же Станишевский не признал свою вину во время судебного заседания. Он сообщил, что в те годы не испытывал дефицита женского внимания, и с такими маленькими девушками якобы не связывался. Олег также считает, что потерпевшие оговаривают его ради известности. У Олега недавно родился сын, танцами он пока заниматься не может.
ГГГГ, при этом основания и обстоятельства продления контракта ей не известны. Работа ООО «» выполнялась плохо, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и они были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того пояснила, что существовали листы согласования контрактов, которые проходили проверку через отделы и в дальнейшем направлялись на подпись Пинчук А. О том, могла ли Пинчук А. Что касается финансового состояния Пинчук А. ГГГГ - ей не известно. Из показаний свидетеля ФИО46, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его должностные обязанности входило принятие мер по обеспечению выполнения работ по капитальному строительству в учреждении, целевое и рациональное использование ресурсов, сокращение объема незавершенного строительства, проведения контроля за выполнением проектными и строительными организациями обязательств по контрактам, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренные контрактами, и недопущение применения строительных материалов и не отвечающих стандартам и техническим условиям, а также совместно со специалистами по надзору, сроков и качества выполнения всех строительно-монтажных и иных строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, совместно с подрядными организациями, ведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов, осуществлял контроль и вел учет выполнения условий по заключенным контрактам. Указал, что ДД. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта и окончание выполнения работ - до ДД. Срок действия контракта - по ДД. ГГГГ перечислил авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей. А лишь ДД. После этого до ДД. ГГГГ подрядчик акты не предоставлял и не подписывались, так как в сентябре подрядчик работы на объекте приостановил и к их выполнению не приступал. Подрядчик объяснил причину приостановку работ это некачественно разработана проектно-сметная документация, по которой ими ведутся работы по ее корректировке. По состоянию на ДД. ГГГГ на объекте подрядчиком выполнены в основном лишь демонтажные работы. Он согласен с выводами Подрядчика что касается некачественной разработкой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Госстройэкспертиза. Однако при наличии этой проблемы, подрядчик имел реальную возможность выполнять работы на ином участке объекта в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. Кроме того, точной даты не скажу, в ДД. ГГГГ на одном из рабочих заседаний штаба, там он присутствовал в качестве представителя муниципального заказчика, во время обсуждений вопросов о ходе выполнения мероприятий на объектах ФЦП, на которых подрядные работы выполнялись с отставанием по графику либо вообще не велись, ООО «» было поручено выполнить работы по консервации объекта «Дошкольное учреждение «», закрыть тепловой контур кровля и окна , установлен им срок исполнения до ДД. Также в тот же период времени в адрес МКУ «УКСа» от технического заказчика поступали предложения о расторжении контракта с ООО «» с возвратом аванса либо с его отработкой в части выполнения работ на сумму аванса по закрытию теплового контура здания. Подрядчик ООО «» никаких работ по закрытию теплового контура не выполнил, о чем свидетельствовал срыв работ на объекте, отрицательное воздействие на строительные конструкции в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями в виде замачивания стен, повлекло разрушение штукатурного слоя и дальнейшее разрушение камня-ракушечника, также не были предприняты защитные меры, исключающие замачивание фундаментов. Технический заказчик неоднократно в устной и письменной форме, в том числе на совместных совещаниях с участием Подрядчика поднимал вопрос о выполнении работ на объекте медленными темпами, об отсутствии рабочих и техники, выполнены были лишь первоначальные работы по демонтажу, к иным видам работ подрядчик так и не приступил по состоянию на ДД. ГГГГ, о чем техническим заказчиком выносились предписания. Не отрицал, что в силу разделения между ними служебных обязанностей директор Пинчук А. Он, как заместитель, участвовал на координационных и выездных технических совещаниях, где вел протоколы, назначен ответственным лицом по объектам ФЦП и на иных дополнительных объектах строительства, по которым он отчитывался о результатах перед руководством администрации, кроме того осуществлял приемку выполненных подрядчиком работ, с правом подписания актов КС-2, справок КС-3, платежные документы не подписывал, за исключением в периода времени отсутствия директора Пинчук А. Несмотря на то, что между ним, как заместителем и директором учреждения было определено разделение функциональных обязанностей, Пинчук А. Учитывая, сложившуюся провальную ситуацию на объекте и рекомендаций технического заказчика, как считает он, целесообразности в продлении данного контракта с недобросовестным Подрядчиком ООО «» не имело. Этот вопрос с ним никто не обсуждал, в тот период времени, а это было в октябре месяцев им было подано заявление об увольнении, был занят вопросами своего переезда за пределами Крыма, он уволился ДД. Обычно подготовкой и составлением всех дополнительных соглашений к договорам контрактам занималась специалист правового отдела ФИО47 О том, что подрядчик не отработал в полном объеме полученные авансовые средства, предусмотренные Контрактом, ему стало известно в ходе проведения его допроса. Указал, что никогда не ставил свою подпись в листах согласования при решении вопроса о заключении договоров и их продления, и не давал устных рекомендаций директору Пинчук А. Как ФИО30 пояснил, что в его полномочия не входило подписание заключений и расторжение договоров, вопрос о необходимости заключения с ООО «», дополнительные соглашения на совещаниях не поднимался, ФИО48 об этом не было ничего известно л. Свидетель ФИО49 в суде пояснила, что она работает начальником управления образования администрации г. Относительно обстоятельств уголовного дела, указала, что после того, как детский сад «», расположенный по адресу: , был передан г. Евпатории, в связи с потребностью в местах дошкольного образования, и детский сад был поставлен для реконструкции. Делалась проектно-сметная документация, которую затем переделывали. На сегодняшний день детский сад не введен в эксплуатацию. В связи с тем, что данное учреждение не было ввведено в эксплуатацию, появилась очередь, из-за которой 140 человек не было обеспечено местами. Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его обязанности входит организация строительного производства, контроль за качеством и объемом строительства и реконструкции на объектах. Терешковой, реконструкция детского сада «», реконструкция детского сада «». Согласно данного договора он обязан осуществлять работы по организации строительства объектов и контроля за проведением работ, визирование актов сдачи-приемки выполненных работ на предмет соответствия фактически выполненных работ. Срок окончания контракта первоначально установлен до ДД. Как стало ей известно, в ДД. Должностные лица Подрядчика поясняли, что выполнение работ невозможно ввиду некачественно выполненной проектной документации, якобы они занимались вопросами корректировки указанной документации, однако фактически эта работа не велась. ГГГГ на указанном объекте подрядчик выполнил следующие виды работ: демонтаж окон, дверей, штукатурки, демонтаж стяжки полов, демонтаж перегородок, демонтаж системы отопления, канализации, водопровода, демонтаж кровли кровля только на планируемых пристройках второго этажа , пробивка и закладка проемов в стенах, снято тротуарное покрытие, начата кладка перегородок, прокладка внутренних инженерных сетей, усиление фундаментов не в полном объеме, демонтаж детских беседок. Допускает, что возможно одной из причин задержки выполнения работ на этом объекте явилось низкое качество разработки проектно-сметной документации, однако эта проектно-сметная документация получила положительное заключение Госстройэкспертизы. Однако подрядчик ознакомился еще до заключения контракта с проектно-сметной документации и соответственно при заключении Контракта в добровольном порядке взял на себя обязательства по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств, после чего сдать их на экспертизу и получить положительное заключение Госэкспертизы. ГГГГ техническим заказчиком ГКУ «» и заказчиком МКУ «УКС» были сданы подрядчиком и приняты работы на сумму 468 701,00 рублей был подписан 1 акт сдачи-приемки выполненных работ , при том, что в качестве аванса на счет Подрядчика заказчик перечислил авансовый платеж в размере 24,6 млн рублей. Исходя из графика работы подрядчик обязан выполнить все виды работ на объекте в полном объеме в установленный контрактом срок. Как он считает, несмотря на проблему, связанную с некачественным уровнем ПСД, подрядчик имел реальную возможность выполнить иные виды строительно-монтажных работ в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. ГГГГ на заседании координационного штаба в администрации г. ГГГГ, что свидетельствовало о срыве работ на объекте, а также в связи в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями отрицательного воздействия на строительные конструкции. Впоследствии тепловой контур здания учреждения не был закрыт, замачивание стен со стороны северной пристройки привело к разрушению штукатурного слоя и дальнейшему разрушению камня-ракушечника. Также Подрядчик не принял защитные меры, исключающие замачивание фундаментов. С начала работы Подрядчика на объекте ДД. ГГГГ строительным контролем было выдано 10 предписаний, из которых устранены только 4. ГГГГ, которому были даны поручения об активизации работ на объекте, увеличить количество рабочего персонала, представить в ГКУ «» догоночный график по выполнению строительно-монтажных работ и график прибытия рабочих и техники на объект, однако данные поручения в срок -ДД. ООО «» предложили возвратить аванс, расторгнуть договор по соглашению сторон или отработать сумму аванса в части выполнения работ по закрытию теплового контура здания. Представленная ДД. ГГГГ сметная документация на согласование с объемами работ по закрытию теплового контура на сумму аванса, не была согласована и возвращена на доработку. После чего ДД. ГГГГ на рабочем заседании Штаба было поручено муниципальному заказчику, в лице МКУ «УКС», направить в адрес Подрядчика предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, при его несогласии расторгнуть контракт в одностороннем порядке. ГГГГ, в которых ГКУ «» указал, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет условия, предусмотренные контрактом, при этом рекомендовал заказчику решить вопрос о проведении процедуры расторжения контракта, в ином случае возникнуть последствия в виде срыва освоения выделенных лимитов ДД. ГГГГ и ввода объекта в эксплуатацию. Севастополя до 2022 года» и освоению лимитов финансирования на ДД. По его мнению, технический заказчик выполнял свои обязанности надлежащем образом, а именно в части ведения строительного контроля за качеством и ходом выполнения работ Подрядчика ООО «», так как ими неоднократно выносились предписания подрядчику о выявленных нарушениях, своевременно информировали муниципального заказчика об отсутствии рабочих ресурсов на объекте, необходимого для своевременного выполнения СМР, срыве графиков и мероприятий по ФЦП и предлагали расторгнуть контракт с Подрядчиком, с условием возвратили отработки полученного авансового платежа л. Будучи допрошенной свидетель стороны защиты ФИО51 в суде пояснила, что работала заместителем директора по проектно-издательским работам МКУ «УКС», в обязанности входило рассмотрение проектной документации, работа с Подрядчиками, выдача замечаний. Относительно деятельности отдела указала, что контракты на большие суммы согласовывал каждый отдел и только потом работу смотрел директор, это касалось и дополнительных контрактов, а также о продлении. ФИО32 был заместителем директора. Он занимался монтажными работами, выезжал на объекты, подписывал акт выполненных работ. Что касается проектно-сметных работ, то выезжала она после чего докладывали директору. Юридическим отделом на тот момент руководила ФИО52 Она отвечала практически за всю работу с договорами, работа с соглашениями, дополнительными соглашениями, приказы, увольнение сотрудников, должностные инструкции. Листы согласования, которые она готовила, подписывались, после чего она с листами согласований шла к директору. Юридический отдел все сводит после чего относит на подпись директору. По поводу контракта с ООО «» ей известно, что был заключен контракт на строительно-монтажные работы по реконструкции детского сада «». ГГГГ должны были закончить, потом имело место продление. При этом, документация ДД. ГГГГ была сделана с нарушениями, в связи с тем, что подрядчики не могли выполнять работу. Суд, оценивая показания вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию существенных противоречий, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они убедительны, последовательны и не противоречивы, подтверждаются письменными доказательствам по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимой преступления. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не было установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности. Никаких оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей обвинения и представителя потерпевшего, равно как и их оглашенным показаниям, не имеется. Суд учитывает доводы защиты об имеющихся противоречиях в показаниях указанных лиц, однако отмечает, что с момента совершения преступления прошло длительное время. Кроме того, эти противоречия несущественны и объяснимы при их анализе и сопоставлении с другими доказательствами, а потому не могут рассматриваться как опровергающие доказанность подсудимой в содеянном, как это предлагает сторона защиты. ГГГГ, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «» по факту растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. Цена контракта 82 000 000,00 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание выполнения работ - до ДД. ГГГГ, срок действия контракта - 31 декабря2019 года л. ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами л.
Заседание Евпаторийский горсовет. Евпатория горсовет. Евпаторийские депутаты. Председатель Евпаторийского городского суда фото. Депутат Евпаторийского городского совета Герра. Евпаторийский городской суд. Судья Лантратова Евпаторийский городской. Суд г Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым судья Измайлов. Евпаторийский горсовет. Евпаторийский суд. Евпаторийский городской суд Республики Крым. Замминистра юстиции Республики Крым. Общественный совет Евпатории. Сессия Евпаторийского городского совета. Ветоха Евпатория. Евпатория фото горсовета. Судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым. Сайт Евпаторийского городского суда Республики Крым. УСД Крым.
Также с неё взыскали более двух миллионов рублей в пользу муниципального образования. Она приговорена к двум годам исправительной колонии и лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года, рассказали в пресс-службе суда. Приговор суда не ещё не вступил в законную силу.
Евпаторийский городской суд – Евпатория, проспект Ленина, 30
Судья Евпаторийского городского суда Республики Крым Нанаров Алексей Александрович, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации, в отношении Черновского Гурами Кахаберовича. Список вакансий предоставляет сам отдел кадров работодателя Евпаторийский городской суд Республики Крым. Евпаторийский городской суд. Адрес: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30.
Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона
И главное, помните, написать жалобу — это не потратить время в пустую, а воспользоваться правом и отстоять свои права или права своих близких на качественную жизнь, гарантированную Вам Конституцией. Евпаторийский городской суд Республики Крым Крым Евпатория просп. Ленина, 30, Россия от Фамилия Имя Отчество при наличии адрес Евпаторийский городской суд Республики Крым Я, Иванов Иван Иванович укажите Ваши фамилию, имя и отчество — последнее при наличии, если событие произошло с вами, или фамилию, имя и отчество, того, с кем это случилось, в чьих интересах вы подаете жалобу , 25 марта 2020 года укажите точную дату события столкнулся со следующей проблемой, а именно укажите конкретные факты и обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым, далее указываем причину нашего обращения это может быть получение услуги, какого-либо документа, справки, разрешения и т.
Там уточнили, что девушка была задушена в доме на территории Красноперекопского района, после чего ее тело вывезли в лесополосу в Сакском районе. Один из обвиняемых полностью признал свою вину, второй — частично.
Семья Аббасовых хранила дома десятки миллионов наличными в рублях и валюте О задержании двух мужчин стало известно накануне.
XX века в Евпатории работали городской и мировые судьи, функционировал сиротский суд. Мировые судьи рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела.
Участковые мировые судьи осуществляли правосудие единолично.
На бездыханном теле нашли следы от изнасилования и удушения. Один из обвиняемых дал показания на месте. Он рассказал, как совершил убийство и показал, где спрятано тело. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Однако далее дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». За это обвиняемым уже светит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо и вовсе пожизненное заключение.
Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года.
Жалоба на Евпаторийский городской суд Республики Крым
Евпаторийский городской суд Республики Крым. Мировой суд Евпатория. Олег Сенчуров Евпатория. Сообщив жительницы Евпатории недостоверные сведения о том, что ее знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, получил от потерпевшей 100 тыс. рублей для возмещения причиненного вреда потерпевшим. Евпатория сегодня: cвежие новости Евпатории, интересные события Евпатории, позновательные статьи, интервью, происшествия Евпатории. Смотрите видео онлайн «В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки» на канале «Полиция Крыма | МВД по Республике Крым» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 24 апреля 2024 года в 15:17, длительностью 00:01:11.
В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества
Признать в действиях судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым Вильхового Игоря Николаевича наличие дисциплинарного проступка. за что члены коллегии проголосовали единогласно. Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. Новости Евпатории из официальных источников, СМИ и Telegram-каналов. База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым). Пост автора «Крыминформ» в Дзене: Евпаторийский городской суд Крыма приговорил бывшего главу муниципального образования – председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко к 2 годам колонии общего. Web Евпаторийский городской суд Республики Крым, суд в Евпатории — часы работы, телефон, адрес и расположение на карте, схема проезда, сайт.
Сайт евпаторийского городского суда республики крым
Недострой в Крыму. Евпатория демонтаж недостроев. Торжественное открытие. Открытие памятника.
Мировой суд Евпатория Горького 10 29. Городской суд Евпатория. Саки жилье для инвалидов.
Евпатория дом инвалидов. Евпатория жилье удобный для инвалидов. Инвалиды Крым очень на жилье в.
Центральная Курортная поликлиника Евпатория. Санаторная поликлиника Евпатория. Курортная поликлиника Евпатория история.
Измайлов Руслан Мавлич. Измайлов Руслан Мавлич судья Евпатория. Измайлов Руслан Мусаевич.
Моисеев Алексей судья. Администрация города Евпатории, Евпатория. Мэрия Евпатории.
Пушкина 3 Евпатория. Горсовет Евпатория. Кирилл Вавренюк Евпатория.
Вавренюк Кирилл Александрович. Евпатория Вавренюк. Вавренюк Кирилл Александрович Евпатория.
Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район. Халитов Рустем Аджибрамович. Зам главы Сакского района Халитов Рустем Аджибрамович.
Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район 17. Бывший мэр Евпатории Филонов. Республика Крым Евпатория.
Туристический Крым Евпатория. Евпатория отдых. Махачкала пляж.
Дом архитектора Генриха Евпатория. Дом Овчинникова Евпатория. Городская администрация Евпатория.
Комиссия по делам несовершеннолетних Полярные зори. Комиссия по делам несовершеннолетних чистые пруды. Комиссия по делам несовершеннолетних Подольск.
Комиссия по делам несовершеннолетних Муром. Дворец бракосочетания в Евпатории. Евпатория проспект Победы 31.
Андрей Филонов мэр. Судья Лантратова Антонина Ивановна. Судья Лантратова Евпаторийский городской.
Евпатория Лантратова Антонина. Лантратова Антонина Ивановна Евпатория.
Адрес компании: г. Евпатория, проспект Ленина, 30 Как связаться с компанией Евпаторийский городской суд Республики Крым? На данный момент оплата картой в компании Евпаторийский городской суд Республики Крым невозможна.
Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Наказание назначено условно с испытательным сроком в восемь месяцев.
Евпатория фото горсовета. Судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым. Сайт Евпаторийского городского суда Республики Крым.
УСД Крым. Управление судебного департамента в Республике Крым. Городское хозяйство Евпатория начальник. Евпаторийская здравница.
Администрация Евпатории. Судья Володарец Евпатория. Институт социальных наук Евпатория. Мировой суд Евпатория.
ОМВД Евпатория. Торжественное открытие здания суда. Евпаторийский совет депутатов. Назаренко Минюст Крым.
Мировые судьи Евпатория. Евпаторийских депутатов и глав. Евпаторийский городской суд исковое. Советский районный суд Республики Крым образцы заявления.
Землянский Евпатория начальник МВД.
Евпаторийский городской суд – Евпатория
В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. Суд «Евпаторийский городской суд» по адресу Республика Крым, Евпатория, проспект Ленина, 30, показать телефоны. Суд «Евпаторийский городской суд» по адресу Республика Крым, Евпатория, проспект Ленина, 30, показать телефоны. Новости из рубрики Происшествия Евпатории и Республики Крым. Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Смотрите видео онлайн «В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки» на канале «Полиция Крыма | МВД по Республике Крым» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 24 апреля 2024 года в 15:17, длительностью 00:01:11.
Евпаторийский городской суд Республики Крым отдел кадров, телефон, контакты
- Экс-главе Евпатории вынесли приговор за махинации с землей - Российская газета
- Евпаторийский городской суд, Республика Крым - СудСоветник.ру
- Защита документов
- Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона
- Город осуждённых руководителей
Актуальный список судей
- В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества
- Экс-главу Евпатории приговорили к 2 годам исправительной колонии
- В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
- Евпаторийский городской суд – Евпатория, проспект Ленина, 30
- Карта проезда:
Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам.
Евпаторийский городской суд республики крым официальный сайт. Новости из рубрики Происшествия Евпатории и Республики Крым. Евпатория крым новости сегодня происшествия.
Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам.
Другие суды Алуштинский городской суд 298500, г. Алушта, ул. Ленина, д. Городские суды Севастопольский городской суд 299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д.
Победы на север до пересечения с ул. Чапаева, далее на запад по ул. Чапаева до пересечения с автодорогой Мирный - Евпатория, далее по автодороге Мирный - Евпатория до пересечения с административной границей города Евпатория, далее по административной границе города Евпатория на юг, восток до пересечения с ул.
Дата публикации: 9 июня 2022, 15:30 В Евпатории суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства местной администрации Прокуратура г. Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. По версии следствия, в 2019 году управлением капитального строительства администрации города заключены муниципальные контракты на строительство модульного детского сада и проведение реконструкции Дворца спорта.
О вынесении окончательного решения по делу сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда. Напомним, Олесю Харитоненко задержали в октябре 2021 года. Однако по данным, которые суду предоставили следователи, своими полномочиями бывшая чиновница злоупотребила в 2016 году. Из личной заинтересованности с помощью работников администрации чиновница изменила вид разрешённого использования земельного участка на территории муниципального образования.