Арбитражный суд Кемеровской области. в составе судьи Лазаревой М.В. Рейтинг Арбитражных судов Рейтинг Арбитражных судов ещё.
Кад арбитр официальный сайт арбитражной картотеки
За достоверность информации в материалах, размещенных на коммерческой основе, несет ответственность рекламодатель. Instagram и Facebook Metа запрещены в РФ за экстремизм. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Например, нам надо найти дело, участником которого является ИП Иванова. Судебный иск был рассмотрен Арбитражным судом Московского округа. Достаточно ввести данные в поля «Участник дела» и «Суд».
Как видно, этим условиям соответствуют 88 дел. Находим необходимое дело и переходим в него. Для примера возьмем дело от 28. Нажимаем на номер дела в первом столбце и переходим к карточке. Данное дело рассматривалось на протяжении 1 года и 10,5 месяцев, в настоящее время оно завершено.
Дополнительно мы можем посмотреть ход рассмотрения спора и решения судов.
Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, они не подверглись хакерской атаке, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда. Антивоенный призыв оставили неизвестные хакеры, которые взломали сегодня сайт хабаровского арбитражного суда. На главной странице портала появились оскорбления в адрес президента страны и россиян, призывы к свержению власти и освобождения политических заключённых.
Если не начался, то нажмите кнопку «Найти». Вам откроется список с найденными делами по банкротству. Перейдя по ссылке номера дела можно ознакомиться с участниками, судом и судьями, которое его рассматривают, а также с судебными актами. Оставьте заявку на консультацию юриста:.
Электронное правосудие
На сайт арбитражного суда в Хабаровском крае произошла серия хакерских атак. Подборка наиболее важных документов по вопросу Информационная система мой арбитр нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое. Антикоррупционная декларация, Арбитражный суд Хабаровского края. Судьи. Данные из официальных источников в удобном формате.
В Хабаровске начали строить новый арбитражный суд
Этот принцип предусматривает публичное рассмотрение дел. Поиск даты Евгений Байдалин Практикующий юрист по гражданским и арбитражным делам. Опыт работы более 8 лет Если Вам нужна помощь в поиске точной даты и времени судебного заседания, то я готов помочь. Для этого нажмите на кнопку: "Узнать дату" и вас перекинет на мой чат в WhatsApp, где я предоставлю Вам эту информацию. Услуга платная - 199 руб. Пользователи ресурса могут отслеживать каждый производственный этап. Здесь публикуются следующие постановления Определение, что иск принят к производству. Определение, что назначено предварительное заседание.
И в суд полетел иск с требованием возместить вложенные деньги и выплатить процент за их использование несколько лет. А теперь, собственно, о том, почему на судью Трещёву поступила жалоба. Во-первых, в столь сложном деле, где имеется масса документов, судье хватило всего два заседания одно из них — предварительное , чтобы вынести решение. Во-вторых, собственно, истец не смог полноценно поучаствовать в процессе, хотя сделал всё возможное, чтобы его мнение было выслушано. Озвучивая в жалобе в ВККС претензии к судье Трещевой, заявитель отмечает: даже из аудиозаписей процесса понятно, что судья общается с представителем ответчика весьма неформально. К тому же, как следует из этой же записи, судья просто не знакома с материалами дела.
По первому ходатайству судья вынесла отказ, а второе так и вовсе не было рассмотрено и не получило никакой оценки! Ещё одно нарушение зафиксировано во втором судебном заседании по этому же делу. Истец настаивал на проведении судебного заседания 18 июня 2020 года в режиме «онлайн».
Хабаровск, ул. Постышева, 22, пом. Решением суда от 03.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02. Решением суда от 05. Прокурор, не согласившись с решением от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что оснований для изменения срока выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05. Сергеевка в период с 17. Кроме того, положения статьи 95 Закона о контрактной системе не предусматривают возможность изменения срока выполнения работ по контракту на основании плохих погодных условий, а предмет спорного контракта не попадает под действие пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Минобороны России также обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на решение от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что введение режима чрезвычайной ситуации в месте выполнения работ не является основанием для изменения сроков выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Отмечает, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Указывает, что неблагоприятные гидрометеорологические явления не являются непреодолимой силой, а являются прогнозируемым событием. В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.
Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд.
Все негативные обвинения связывали с ситуацией на Украине.
Как сообщила пресс-секретарь суда Приморского края Инга Сорокина, специалисты работают над устранением проблемы. Все сайты находятся на единой московской платформе, поэтому их затронула хакерская атака. В суде Амурской области «Интерфаксу» заявили, что на рабочий процесс взлом не повлиял — картотека находится в рабочем состоянии.
Как можно найти и посмотреть арбитражное дело по номеру, ИНН или фамилии
телефон, сайт, время работы. Заверить содердажание у нотариуса сегодня не успел, постараюсь завтра. Арбитражный суд Хабаровского края ведет свою историю с 1931 г., когда был образован Госарбитраж при Далькрайисполкоме.
Электронное правосудие
Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28. Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика.
Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с. Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков. Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана.
Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции. Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения.
Руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: решение от 05. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.
Для начала в нем нужно авторизоваться. Например, через сервис «Госуслуги». Для подачи заявления нажимайте соответствующую кнопку. Например, если подаете иск — «Иск», если отзыв — «Отзывы и возражения» и так далее. При подаче документов «Мой Арбитр» предложит заполнить ряд полей. Нужно будет указать информацию об истце и ответчике, выбрать суд, куда направляете документ, вписать контактные данные и прикрепить необходимые документы. После того как все поля будут заполнены, а документы прикреплены и подписаны — заявление или ходатайство можно будет отправить прямиком в выбранный арбитражный суд.
Сначала документы поступят в канцелярию, а после их обработки будут зарегистрированы в арбитражном суде. В случае подачи искового заявления ему будет присвоен номер и назначен судья, который примет решение о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в этом. Отслеживать ход иска можно будет в КАДе или Электронном страже по присвоенному номеру. Как подписать файлы на Arbitr. Для этого после подгрузки заявления или отзыва появится зеленая кнопка «Добавить подпись». Здесь есть два варианта: подписать документ прямо на сайте — для этого нужен плагин КриптоПро; загрузить файл электронной подписи с компьютера — можно подписать документы, например, через Контур. Крипто и подгрузить сгенерированный файл ЭП на сайте. Файл, который нужно будет прикрепить в «Мой Арбитр», после подписания появится рядом с самим документом. Далее нужно добавить файл ЭП.
После этого в «Мой Арбитр» отобразится зеленая строчка «Подписано». Отметим, что электронная подпись нужна для подписания электронных вариантов документов. Но если загружается отсканированный PDF- документ в виде скана с живой подписью и печатью, то электронной подписью подписывать не обязательно. Как проверить арбитражные дела контрагента в API Контур. Фокуса API Контур. Фокуса выгружает информацию об арбитражном судопроизводстве контрагента напрямую из КАД в вашу учетную систему. Основной плюс в том, что система структурирует информацию — вы сразу увидите истцов, ответчиков и, что важно, сумму иска. То есть не придется проваливаться в каждое судебное дело, чтобы потом узнать детали. Например, не нужно тратить время на изучение дела, если речь идет о штрафе в 500 рублей за вовремя не сданный отчет.
API Контур.
Также аноним переложил на жителей России ответственность за происходящее на Украине. По состоянию на 12:20 антивоенный призыв всё ещё находился на главной странице сайта.
Оформление сертификата квалифицированной электронной подписи осуществляется только в аккредитованных удостоверяющих центрах. Документы, необходимые для оформления электронной подписи в ККМ. Оставьте свою заявку в ККМ.
В Хабаровске начали строить новый арбитражный суд
Сайты Арбитражных судов Приморского и Хабаровского края у меня точно не открываются, выдают что ведутся профилактические работы. Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края). Заверить содердажание у нотариуса сегодня не успел, постараюсь завтра. Судебный департамент при Верховном суде РФ утвердил Порядок подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (о введении аналогичных правил для судов общей юрисдикции читайте в материале В России. телефон, сайт, время работы.
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
Арбитражный суд Хабаровского края: все адреса на карте, телефоны, время работы, фото и отзывы. Арбитражный суд Хабаровского края. Поиск. Смотреть позже. 1. Арбитражный суд Хабаровского края. Руководитель: Зоя Федоровна Софрина (Председатель). В Хабаровском крае перед судом предстанет юрист, пытавшийся по поддельным документам через арбитражный суд лишить бывшего работодателя недвижимости на 150 млн руб. 33-летний юрист Антон Абрамов.